TJSP 18/12/2014 -Fch. 96 -Caderno 1 - Administrativo -Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: quinta-feira, 18 de dezembro de 2014
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo
São Paulo, Ano VIII - Edição 1798
96
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Com referência ao Pregão Eletrônico nº 013/14 - Processo nº 161671/14, que trata da seleção de proposta visando ao
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção, conservação e reformas pontuais e pequenos serviços
de engenharia nos prédios ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, das Regiões Administrativas Judiciárias
(RAJ’s), com fornecimento de material e mão-de-obra, cujo fornecedor, quantitativos, especificações e preços foram previamente
definidos, COMUNICAMOS que foi lavrada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/14, vigente por 12 (doze) meses, a contar
de sua publicação, em face da classificação da proposta apresentada: Empresa classificada: SP ENGE CONSTRUTORA LTDA
- Quantidade estimada: 66 intervenções - Taxa final ofertada: 29,80% - Valor total estimado: R$ 1.824.897,13.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Com referência ao Pregão Eletrônico nº 013/14 - Processo nº 161674/14, que trata da seleção de proposta visando ao
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção, conservação e reformas pontuais e pequenos serviços
de engenharia nos prédios ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, das Regiões Administrativas Judiciárias
(RAJ’s), com fornecimento de material e mão-de-obra, cujo fornecedor, quantitativos, especificações e preços foram previamente
definidos, COMUNICAMOS que foi lavrada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/14, vigente por 12 (doze) meses, a
contar de sua publicação, em face da classificação da proposta apresentada: Empresa classificada: B&B ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA - Quantidade estimada: 54 intervenções - Taxa final ofertada: 29,70% - Valor total estimado: R$
1.584.652,63.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Com referência ao Pregão Eletrônico nº 013/14 - Processo nº 161675/14, que trata da seleção de proposta visando ao
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção, conservação e reformas pontuais e pequenos serviços
de engenharia nos prédios ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, das Regiões Administrativas Judiciárias
(RAJ’s), com fornecimento de material e mão-de-obra, cujo fornecedor, quantitativos, especificações e preços foram previamente
definidos, COMUNICAMOS que foi lavrada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/14, vigente por 12 (doze) meses, a
contar de sua publicação, em face da classificação da proposta apresentada: Empresa classificada: B&B ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA - Quantidade estimada: 54 intervenções - Taxa final ofertada: 29,57% - Valor total estimado: R$
1.639.241,73.
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PREDIAIS - SAB 2.2.2.2
EXTRATO DE CONTRATO
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA: 17/12/14 (para correção da vigência)
PROCESSO N° : 2014/00056576
CONTRATO N° : 000.296/2014/CT
CONTRATANTE : Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
CONTRATADA : Cibam Engenharia Eireli - EPP
OBJETO : Prestação de serviços de manutenção para bombas hidráulicas prediais do prédio do Complexo Judiciário Ministro
Mário Guimarães - Capital/SP
VIGÊNCIA : 06/01/2015 a 05/01/2017
EXTRATO DE TERMO
PROCESSO N° : 2010/00141489
CONTRATO N° : 000.285/11
CONTRATANTE : Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
CONTRATADA : Elevadores Villarta Ltda
TERMO : 3º Termo Aditivo
OBJETO : Prorrogação da vigência contratual com aplicação de reajuste.
ASSINATURA : 25/11/2014
PRAZO : 12 meses a partir de 22/02/2015
VALOR DO TERMO : R$ 7.598,64
PROCESSO N° : 2010/00045935
CONTRATO N° : 000.204/10
CONTRATANTE : Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
CONTRATADA : Elevadores Atlas Schindler S/A
TERMO : 4º Termo Aditivo
OBJETO : Prorrogação da vigência contratual.
ASSINATURA : 02/12/2014
PRAZO : 12 meses a partir de 10/01/2015
VALOR DO TERMO : R$ 17.834,40
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º