DOEPE 03/04/2018 -Fch. 13 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 03/04/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 3 de abril de 2018
EXTRATOS DE CONTRATOS
#Proc nº 003/2017 PE nº 003/2017 Objeto: Aquisição de materiais
médicos e hospitalares, período:12 meses. Ct nº 074/2018.
Contratado: CL COMÉRCIO DE MATS MEDS HOSPS LTDA,
CNPJ Nº 13.441.051/0002-81, Valor Contratado: R$ 75.439,88.
Proc nº 006/2017 PE nº 006/2017 Objeto: Aquisição de
medicamentos, período: 12 meses. Ct Nº 072/2018. Contratado:
ONCOPROD DISTR DE PRODS HOSPS E ONCOLÓGICOS
S/A, CNPJ Nº 09.053.134/0001-26, Valor Contratado: R$
32.640,00. Proc nº 029/2017 PE nº 028/2017 Objeto: Aquisição
de medicamentos, período:12 meses. Ct Nº 073/2018. Contratado:
CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP LTDA, CNPJ Nº
12.418.191/0001-95, Valor Contratado: R$ 148.716,00. (*)#
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
#Proc nº 038/2017 PE nº 037/2017 - Objeto: Prorrogação
prazo vigência contrato p/ complementação prazo contratual,
período: 01/01/2018 a 24/10/2018. Ct nº 031/2018. Contratado:
MSCJ COM ATACADISTA DE MAQS E EQUIPS LTDA, CNPJ:
08.733.534/0001-39, Termo Aditivo Nº 1º. Proc nº 011/2017
PE nº 011/2017 - Objeto: Prorrogação prazo vigência contrato
p/ complementação prazo contratual, período: 01/01/2018 a
18/07/2018. Ct nº 100/2017. Contratado: CRISTÁLIA PRODS
QUIMS FARMS LTDA, CNPJ: 44.734.671/000151, Termo Aditivo
Nº 1º. Recife, 02 de abril de 2018. Profa. Izabel Christina de Avelar
Silva, Gestora Executiva.(**)#
(F)

INSTITUTO DE RECURSOS
HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH
ADJUDICAÇÃO
Proc. nº 1172.2017.CPL-1.PE.1007.SASSEPE. ADJUDICAR o
processo em epígrafe com o resultado: UNI HOSPITALAR LTDA

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
- CNPJ 07.484.373/0001-24, para os LOTES 02, 04 e 06 no valor
total de R$ 449.754,70. Recife, 02 de Abril de 2018. José Antonio
Galvão - Pregoeiro.
(F)

INSTITUTO DE RECURSOS
HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH
TERMOS DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade n° 050/2018 - Ratifico e reconheço com base
no Parecer n° 050/2018, da Comissão Permanente de Licitação
2 e AUTORIZO a contratação de JANAINA & JULIANA SILVA
LEMOS LTDA ME, CNPJ N° 03.044.431/0001-48, para a
prestação dos serviços de saúde, através de credenciamento, no
valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem processo
prévio de licitação, por ser inexigível fundamentado no art. 25,
caput da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Recife,
28 de março de 2018. André Longo Araújo de Melo - Diretor
Presidente do IRH/PE.
Inexigibilidade n° 051/2018 - Ratifico e reconheço com base no
Parecer n° 051/2018, da Comissão Permanente de Licitação 2 e
AUTORIZO a contratação da COOPERATIVA DE TRABALHO
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM SAUDE, CNPJ N°
02.126.579/0001-69, para a prestação dos serviços de saúde,
através de credenciamento, no valor global de R$ 9.600.000,00
(nove milhões e seiscentos mil reais), sem processo prévio de
licitação, por ser inexigível fundamentado no art. 25, caput da Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Recife, 28 de março
de 2018. André Longo Araújo de Melo - Diretor Presidente do
IRH/PE.
(F)

Ano XCV • NÀ 59 - 13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

GGLIC / CCPLE XI
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0032.2018.CCPLE-XI.PE.0019.SAD.SEDUC
– Devido à necessidade de análise e resposta aos pedidos de
esclarecimentos realizadas no processo licitatório em epígrafe,
comunicamos aos interessados que a sessão de abertura prevista
para 03/04/2018 fica adiada “sine die”. Recife, 02/04/2018. Patrícia
Sena. Pregoeira da CCPLE XI.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
PROCESSO Nº 095.2013.VI.PP.022.SAD
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
TERMO DE ADESÃO Nº 001.2014.062.DEFN.002
CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado.
CONTRATADA: Nutricash Serviços LTDA.
CONTRATANTE ADERENTE: Autarquia Territorial Distrito
Estadual de Fernando de Noronha -DEFN
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o
gerenciamento do fornecimento de combustíveis e da execução de
manutenção preventiva e corretiva para os veículos/equipamentos
do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação
e operação de um sistema informatizado, via internet, através da
tecnologia de cartão eletrônico.
VIGÊNCIA: 02/01/2018 a 21/09/2018
VALOR ESTIMADO: R$ 550.874,26
DATA DE ASSINATURA: 02/01/2018
(F)

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
EXTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 214/2016 – 1º T.A – Escola
Estadual Anete Vale de Oliveira. LOCADOR: José Diniz de
Siqueira. CPF: 097.891.114-87 Objeto: Permitir prorrogação por
mais 12 (doze) meses, no período de 02 de janeiro de 2018 a 01
de janeiro de 2019. Sob PPA 2016/2019; Unidade orçamentária
00108; Grupo III; Modalidade de aplicação 90; Programa 1027;
Ação 3322. Valor total: R$ 28.244,64. Data da assinatura:
27/12/2017.
(F)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
EXTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2001 – 17º T.A – Escola
Estadual Missionária São Bento. LOCADOR: Associação
Instrutora Missionária. CNPJ: 10.579.324/0001-80 Objeto:
Permitir prorrogação por mais 12 (doze) meses, no período
de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Sob PPA
2016/2019; Unidade orçamentária 00108; Grupo III; Modalidade
de aplicação 90; Programa 1027; Ação 3322. Valor total: R$
22.152,72. Data da assinatura: 28/12/2017.
(F)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE RERRATIFIFICAÇÃO
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 2º T.A AO CONTRATO Nº 15/2015 - TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI. Objeto: o
presente Termo de Rerratificação tem por objeto a alteração da cláusula primeira - do objeto, com recomendação feita na Cota
nº 0090/2018 da PGE:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
“Constitui o objeto do presente Instrumento o acréscimo de 14% do Contrato nº 15/2015, pelo interstício de 30/09/2016 a 30/11/2016,
referente à prestação de serviços de terceirização, para o desenvolvimento das atividades da JUCEPE em virtude de determinação
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa,Trabalho e Qualificação, conforme Nota Técnica-SEMPETQ e Ata de Reunião realizada
em 19/05/2016 que determina a absorção dos terceirizados do expresso Empreendedor pela JUCEPE. Constitui ainda objeto do
presente aditivo o reajustamento legal de 11,28%, com base na Convenção Coletiva 2016, solicitado pela CONTRATADA, na seguinte
especificação:
ITEM

CATEGORIA

QUANT.

VALOR UNIT. R$

TOTAL R$

01

Apoio Administrativo

36

2.529,65

91.067,40

02

Técnico Administrativo nível I

14

3.149,36

44.091,04

03

Técnico Administrativo nível II

02

4.496,62

8.993,24

04

Técnico Administrativo nível IV

02

6.195,93

12.391,86

05

Telefonista

01

2.074,58

2.074,58

TOTAL

158.618,12
”
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S/A (PERPART)
EXTRATO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E DISTRATOS
distrato nº 001/2018 contrato nº045/2016; locatária: sindicato
dos empregados em estabelecimentos de serv. de pesquisa;
analise clinicas. patologia e análise de pesquisa; empregados
da área de saúde em fundações, inst. beneficentes; filantrópicas,
relig., entidades sem fins lucrativos, creches asilos e unid. de
pronto atendimento (upa) do estado de pe – sindespac/pe: cnpj
nº: 00.649.077/0001-97; objeto: rescisão do contrato de locação;
data assinatura: 28.02.2018; convênio nº002a/2018; cessionário:
centro de abastecimento e logística de pernambuco – ceasa/
pe – o.s.; cnpj nº:06.035.073/0001-03; objeto: cessão recíproca
de pessoal; origem: aut. sga; data assinatura: 23.01.2018 prazo:
01.01.2018 até 31.12.2018; ; contrato nº 005/2018; contratada:
maria zelia gouveia gomes; cpf: 401.136.204-20; objeto: contrato
temporário, na função de advogada, origem: aut. sga; data
assinatura: 05.03.2018 prazo: 12.03.2018 até 11.03.2019
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
1º ta nº 004/2018 ao convênio nº 012/2017; cessionário:
laboratório farmacêutico do estado de pe. gover. miguel arraes
s/a; cnpj nº: 10.877.926/0001-13; objeto: prorrogar por 12 meses;
data assinatura: 29.01.2018; prazo: 01.01.2018 até 31.12.2018.
2º ta nº 003/2018 ao convênio nº 053/2016; cessionário:
complexo ind. portuário gov. eraldo gueiros (suape); cnpj nº:
11.448.933/0001-62; objeto: prorrogar por 12 meses; data
assinatura: 15.01.2018; prazo: 01.01.2018 até 31.12.20181º ta
nº 005/2018 ao contrato nº 005/2017; contratada: sindicato das
emp. de trans. coletivos de passageiros do vale do são francisco
(setranvasf); cnpj nº: 08.352.605/0001-53; objeto: prorrogar
por 12 meses; data assinatura: 05.02.2018; prazo: 07.02.2018
até 06.02.2019; 1º ta nº 007/2018 ao convênio nº 008/2017;
cessionário: tribunal regional federal da 5ª região.; cnpj nº:
24.130.072/0001-11; objeto: prorrogar por 12 meses; data
assinatura: 26.02.2018;prazo: 01.01.2018 até 31.12.2018;4º ta nº
008/2018 ao contrato nº 016/2014; contratada: elevadores atlas
schindler s/a; cnpj nº: 00.028.986/0016-94; objeto: prorrogação
e reajuste; data assinatura: 26.02.2018; prazo: 06.03.2018
até 05.03.2019;5º ta nº 009/2018 ao contrato nº 046/2014;
contratada: acr comercial ltda. epp; cnpj nº: 06.983.851/000188; objeto: prorrogar por 12 meses; data assinatura: 01.03.2018;
prazo: 13.04.2018 até 12.04.2019;8º ta nº 010/2018 ao contrato
nº 018/2014; contratada: pool recife empreendimentos e serviços
ltda. epp; cnpj nº: 02.951.247/0001-19; objeto: prorrogar por
12 meses; data assinatura: 05.03.2018; prazo: 08.04.2018 até
07.04.2019;3º ta nº 011/2018 ao contrato nº 023/2016; contratada:
acm suprimentos e serviços ltda. epp; cnpj nº: 02.531.269/000120; objeto: prorrogar por 12 meses; data assinatura: 12.03.2018;
prazo: 13.04.2018 até 12.04.2019
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 1012.2017.CPL.PE.0008.SAD
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
ADJUDICO, nos termos da Lei 10.520/2002, objeto do certame
licitatório em epígrafe, em favor da licitante VIA TEC COMERCIO
E SERVICOS DE VISUAIS E INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº
01.824.394/0001-65, por ter cumprido com todas as exigências do
ato convocatório e ofertado o menor preço para o item 01 no valor
unitário de ‎R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo um valor total
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Recife, 02 de abril de 2018.
Marcela Magalhães S. G. De Freitas.
Pregoeira -CPL/SAD
(F)

GGLIC/CCPLE X
PROCESSO Nº - 0019.2018.CCPLE-X.PE.0011.SAD.ATI
RECURSO ADMINISTRATIVO
RECORRENTES: BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
– ME e MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI
DECISÃO E ADJUDICAÇÃO
À vista das informações constantes do relatório da Senhora
Pregoeira Renata Mirella de Souza Silva, acerca do julgamento do
certame licitatório em epígrafe, ficou devidamente demonstrado
que a licitante INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP cumpriu com
todas as exigências editalícias. Destarte, JULGO, com base no
§4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, IMPROCEDENTE o recurso
das empresas BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA –
ME e MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI, mantendo
a decisão de habilitar a licitante INTERAGI TECNOLOGIA
LTDA-EPP para o Lote 01. Com fundamento no art. 4º, XXI da
Lei nº 10.520/2002, ADJUDICO o objeto do certame licitatório em
epígrafe em favor da licitante INTERAGI TECNOLOGIA LTDAEPP, CNPJ 05.045.317/0001-68, por ter proposto o menor valor
para o Lote 01 de R$ 559.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove
mil reais). Lídia Barros Ramos Moreira de Souza, Gerente Geral
de Licitações do Estado em Exercício.
(F)

SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017. Objeto: acréscimo
de aproximadamente 24,22% do valor do contrato e prorrogação
do prazo de vigência. Contratada: G.R Indústria e Comércio
de Móveis e Informática Ltda ME. CNPJ: 11.543.636/0001-04.
Vigência: 20/03/18 até 04/02/19. Valor Atualizado: R$ 37.363,00.
Assinatura: 20/03/18.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017. Objeto: acréscimo
de 16% do valor do contrato e prorrogação do prazo de vigência.
Contratada: Perfil Digital Comércio e Serviços Ltda. CNPJ:
12.534.895/0001-23. Vigência: 24/03/18 até 04/02/19. Valor
Atualizado: R$ 120.346,81. Assinatura: 24/03/18.
(F)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CONV. DE COOP. TÉC. E ADM. Celebrado entre o Estado de
Pernambuco, através da SDS/IITB e as Prefeituras de Xexéu/PE;
Conv. nº 03/2018; Pesqueira/PE, Conv. nº 102/2017. OBJETO:
Instalação e funcionamento de um Posto de Identificação nos
Municípios. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. Recife-PE, 20
MAR2018. José Cavalcanti Carlos Júnior - Sec. Executivo de
Gestão Integrada/SDS. (*)
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
CONTRATO Nº 0002/2018-SEE. CONTRATADA: NATAL
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: nº 14.949.489/00001-57. Objeto:
Reforma na Escola Municipal Governador Paulo Guerra,
localizada em Trindade-PE. Valor do Contrato: R$ 945.777,45.
Vigência: 330 dias a partir de 03 de janeiro de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP nº 024/2018 - 1ª Publicação – PL. nº 232/2017.II. PE. n°
158. Resolve publicar o preço registrado para eventual aquisição
de mobiliários para escolas técnicas. Empresa vencedora:
M.M.P SÁ BARRETO - ME, CNPJ: 13.416.461/0001-91. Valor
R$ 59.227,28. Vigência: 02/04/2018 a 01/04/2019. EDNALDO
ALVES DE MOURA JUNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP nº 041/2017 - 4ª Publicação – PL. nº 008/2017 PE. N° 006,
CPLMSG II resolve publicar o preço registrado para eventual
aquisição de mobiliários, Empresa vencedora: MOVEARTE
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA
LTDA-ME CNPJ: 07.626.934/0001-82. Valor total da ARP R$
79.534,00. Vigência: 04/07/2017 a 03/07/2018. EDNALDO ALVES
DE MOURA JUNIOR - Secretário Executivo de Administração e
Finanças.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP nº 068/2017 - 3ª Publicação – PL. nº 010/2017. PE. n°
006 – CPL I, resolve publicar o preço registrado para eventual
aquisição de ar condicionado. Empresa vencedora: CONFIANÇA
SOLUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.108.740/0001-74. Valor
total da ARP R$ 95.225,99. Vigência: 21/11/2017 a 20/11/2018.
EDNALDO ALVES DE MOURA JUNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
30° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 107.213,56.
Data de assinatura: 30 de novembro de 2017.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GGLIC / CCPLE I
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018
PROCESSO N° 002.2018.I.PP.002.IRH
AVISO DE ADIAMENTO
Comunicamos aos interessados que a data de abertura do
certame licitatório em epígrafe, prevista para o dia 04/04/2018,
fica adiada sine die em razão dos pedidos de esclarecimentos e
impugnações do edital. Recife, 02 de abril de 2018. Eraldo Ramos
da Silva. Pregoeiro/ CCPLE I.
(F)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GGLIC - CCPLE X
AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO nº 0086.2018.CCPLE-X.PE.0055.SAD.HUOC
OBJETO: Contratação da prestação de serviços de gerenciamento
técnico na área de radioterapia para executar as atividades de físico
em radioterapia e de supervisão de radioproteção em atendimento às
necessidades da Unidade de Radioterapia do Hospital Universitário
Oswaldo Cruz – HUOC. Valor máximo aceitável é R$ 884.447,88
(oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais
e oitenta e oito centavos). Data de abertura: 17/04/2018, às 09:00h
(Horário de Brasília). O edital está disponível nas páginas eletrônicas:
www.peintegrado.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br. Recomendase que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação
com todos os documentos necessários à classificação/
habilitação previamente digitalizados. Renata Mirella de Souza
Silva. Pregoeira - CCPLE X.
(F)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE

EXTRATO DE CONTRATO
Proc.: Processo Nº 008/2017 – CC nº 001/2017. Obj. Descr.:
execução de serviços de engenharia consultiva para apoio
técnico-operacional e gerencial à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico – SDEC, compreendendo as atividades de auxílio
ao gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de
implantação das seguintes instalações para suprimento de energia
elétrica ao Complexo Industrial da Fiat em Pernambuco. Contrato:
002/2018. Contratada: CONSÓRCIO E.T.E formado pelas
empresas ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A, CNPJ
00.103.582/0001-31, TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES
LTDA,
CNPJ
00.507.946/0001-49
e
ENGECONSULT
CONSULTORES TECNICOS LTDA, CNPJ 11.380.698/000134.Valor: R$ 2.306.250,84 (dois milhões trezentos e seis mil
duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos). Prazo de
vigência: 12 (doze) meses contados da data de assinatura. Data
de Assinatura: 01/03/2018. Recife, 28/03/2018. Gerência Geral
de Assuntos Jurídicos.
(F)

31° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais 12
meses, referente ao período 12/01/2018 a 11/01/2019. Data de
assinatura: 11 de janeiro de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE

22° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0280/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA FAELLA LTDA. CNPJ/MF: 12.574.539/001-33.
CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto: Prorrogação do Prazo
Contratual e de sua execução por mais 12 meses, referente ao
período 12/01/2018 a 11/01/2019. Data de assinatura: 11 de
janeiro de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
31° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0283/2014-SEE CONTRATADA: TRÓPICOS
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ/MF: 11.542.750/000101. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto: Prorrogação do Prazo
Contratual e de sua execução por mais 12 meses, referente ao
período 12/01/2018 a 11/01/2019. Data de assinatura: 11 de
janeiro de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
34° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0010/2016-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF: 00.392.213.0001-06. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais 12
meses, referente ao período 11/01/2018 a 11/01/2019. Data de
assinatura: 11 de janeiro de 2018.
(F)