DOEPE 06/12/2016 -Fch. 11 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 6 de dezembro de 2016
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 095.2013.VI.PP.022.SAD
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
ADITIVO Nº 002 AO TERMO DE ADESÃO Nº 001.2014.059.
CEPE.001
CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado
CONTRATADA: Nutricash Serviços LTDA
CONTRATANTE ADERENTE: Companhia Editora de Pernambuco
– CEPE
OBJETO: Prorrogação de serviços do Termo de Adesão nº
001.2014.059.CEPE.001, assim como proceder a especificação
da dotação orçamentária correspondente.
VIGÊNCIA: 22/09/2016 a 21/09/2017
VALOR DO ADITIVO: R$ 55.324,33
DATA DE ASSINATURA: 22/09/2016
(F)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 095.2013.VI.PP.022.SAD
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
ADITIVO Nº 002 AO TERMO DE ADESÃO Nº 001.2014.035.
FFPP.001
CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado
CONTRATADA: Nutricash Serviços LTDA
CONTRATANTE ADERENTE: Faculdade de Formação dos
Professores de Petrolina- FFPP
OBJETO: Prorrogação e acréscimo e supressão de serviços
do Termo de Adesão nº 001.2014. 035.FFPP.001, assim
como proceder a especificação da dotação orçamentária
correspondente.
VIGÊNCIA: 22/09/2016 a 21/09/2017
VALOR DO ADITIVO: R$ 22.298,84
DATA DE ASSINATURA: 22/09/2016
(F)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GGLIC/CCPLE II
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 447.2016.II.PE.334.SES
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, de acordo com a
deliberação nº 64/2008 do CONTRAN, tipo van, para atendimento
das necessidades da Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco. Valor máximo aceitável de R$ 138.132,71 (cento
e trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e setenta e um
centavos). Data de abertura: 21/12/2016, às 10:30h (Horário de
Brasília). Edital disponível nas páginas eletrônicas: www.compras.
pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br. Recomenda-se que as
licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com
todos os documentos necessários à classificação/habilitação
previamente digitalizados. Outras informações: (81) 3183-7830.
Isabella Heráclio, Pregoeira CCPLE II. Recife, 05/12/2016.
(F)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GGLIC/CCPLE IX
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 433.2016.IX.PE.324.DETRAN
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento
de grupos geradores para a sede do DETRAN-PE para aquisição
de 2 (dois) grupos geradores trifásicos com operação automática,
de 500 kVA de potência, trifásica, 380/220v. Valor máximo
aceitável: R$ 356.497,50 (trezentos e cinquenta e seis mil e
quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Entrega das Propostas até: 21/12/2016 às 15h25. Início da
Disputa: 21/12/2016 às 15h30. Horário de Brasília. Recomendase que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação
com todos os documentos necessários à classificação/
habilitação previamente digitalizados. O edital na íntegra
está disponível nas páginas eletrônicas:www.compras.pe.gov.br
e www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 05/12/2016. Anna Barreto,
Pregoeira da CCPLE IX.
(F)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 095.2013.VI.PP.022.SAD
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
ADITIVO Nº 003 AO TERMO DE ADESÃO Nº 001.2014.009.
EMPETUR.001
CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado
CONTRATADA: Nutricash Serviços LTDA
CONTRATANTE ADERENTE: Empresa de Turismo de
Pernambuco – EMPETUR
OBJETO: Prorrogação e supressão de serviços do Termo de
Adesão nº 001.2014.009.EMPETUR.001, assim como proceder a
especificação da dotação orçamentária correspondente.
VIGÊNCIA: 22/09/2016 a 21/09/2017
VALOR DO ADITIVO: R$ 129.174,01
DATA DE ASSINATURA: 22/09/2016
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 002/2016 – CPL/PPP
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 – CPL/PPP
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Referência Anexo I. Valor máximo aceitável: R$ 1.113.476,15
(um milhão, cento e treze mil, quatrocentos e setenta e seis
reais e quinze centavos). Abertura: 24/01/2017 às 10:00 horas
(horário local). LOCAL: Auditório da Secretaria de Administração,
Av. Engenheiro Antônio de Góes, 194, 2º andar, bairro do Pina –
Recife PE. O Edital poderá ser adquirido mediante apresentação
de cd-rom junto à Comissão de Licitação, no 4º andar do referido
endereço, das 09:00 às 12:00hs, em dias de funcionamento do
órgão ou baixado no seguinte endereço: http://www.licitacoes.
pe.gov.br. Fone – (81) 3183-7751. Recife, 05 de dezembro de
2016. HENRIQUE ARRUDA DORNELLAS CAMARA. Presidente
da Comissão Permanente de Licitação do Programa Estadual de
Parceria Público-Privada - CPL/PPP.
(F)
CASA MILITAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade nº 004/2016-CPL/CAMIL,
Processo nº 023/2016, com base no Decreto Estadual nº
40.200/13 e no caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93. OBJETO:
Inscrição de servidores no curso: Como responder diligências e
notificações dos órgãos de controle (TCU e CGU). EMPRESA:
ORZIL cursos eventos ltda. Valor: R$ 4.960,00 (quatro mil
novecentos e sessenta reais).
Recife/PE, 05 de dezembro de 2016.
FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CEL PM
Secretário Executivo de Segurança Institucional
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA
1º T.A. AO CT Nº 020/2016.
COOPERATIVA DOS CAPRINOCULTORES E OVINOCULTORES
DO DISTRITO DE JABITACÁ - CCODJA.
OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA,
VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE
05/11/2016 ATÉ 31/12/2016.
DO VALOR: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA, VISANDO
A FIXAÇÃO DO VALOR E O SEU RESPECTIVO PAGAMENTO,
DE ACORDO COM A COMPOSIÇÃO DO VALOR DO LITRO DE
LEITE ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO Nº 75.
NOTAS DE EMPENHO: 2016NE000898 – 2016NE000899.
ASSINADO: 26/10/2016.
4º T.A. AO CT Nº 008/2015.
AQUICULTURA SANTA CLARA LTDA. - ME.
OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA E DA
CLÁUSULA QUARTA, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2017.
ASSINADO: 28/10/2016.
CT Nº 053/2016.
CONSTRUTORA JORDARA LTDA. - EPP.
OBJ: REFORMA DO GALPÁO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS DE ARARIPINA – FACIAGRA, PARA INSTALAÇÃO
DE 03 LABORATÓRIOS E SALAS DE VÍDEO CONFERÊNCIA,
LOCALIZADO NA AVENIDA FLORENTINO ALVES BATISTA, S/
Nº, ARARIPINA/PE.
NOTAS DE EMPENHO: 2016NE000862 – 2016NE000969 - R$
99.946,19.
VIGÊNCIA: 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
ASSINADO: 29/11/2016.
CT Nº 052/2016.
SB DE ARAÚJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.
OBJ: AQUISIÇÃO DE 177 BALANÇAS ELETRÔNICAS, MODELO
DIGITAL, COM MOSTRADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 05
DÍGITOS, CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 30 KG, ESCALA
DE 5 GRAMAS.
NOTAS DE EMPENHO: 2016NE000854 – 2016NE000855 - R$
72.366,45.
VIGÊNCIA: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
ASSINADO: 22/11/2016.
CT Nº 044/2016.
SNDREIA KARLA DE SOUZA JUSTINO EIRELI - ME.
OBJ: AQUISIÇÃO DE 09 GRADES ARADORAS.
NOTAS DE EMPENHO: 2016NE000915 – 2016NE000916 - R$
98.995,50.
VIGÊNCIA: 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
ASSINADO: 01/11/2016.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA-SARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 028/2016 - CPL, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 018/2016. Compra. Objeto: Aquisição de mesas, cadeiras,
equipamentos de som e imagens e condicionador de ar split,
para sala de video-conferencia da FACIAGRA/PE. Vencedores:
Solution Tecnologia (Anderson Araujo dos Anjos Informática), CNPJ
12.326.384/0001-16, itens 7, 8 e 12, total R$ 9.199,00; Conca
Discos e Fitas, CNPJ 52.586.013/0001-98, item 3, total R$ 2.248,50;
Conservi Com. e Serv. de Conservação de Bens Imóveis, CNPJ
70.214.374/0001-95, item 11, total R$ 1.485,00; Madeiraço Ind &
Com. de Móveis, CNPJ 20.991.439/0001-30, itens 1, 2, 4 e 5, total
R$ 15.580,00; Marcelo Marques Mendonça, (Cerrado Audiovisual)
CNPJ 20.871.746/0001-88, itens 6 e 9, total R$ 6.868,00. Recife,
05/12/16. Olindina Lopes, Pregoeira CPL (*).
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016-CEL - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 006/2016-CEL OBJETO: “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, DE ESTUDO QUANTO
A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA E
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REDIMENSIONAMENTO
DAS
ESTRUTURAS
METÁLICAS
DOS
TERMINAIS
INTEGRADOS DA III E IV PERIMETRAL, E ELABORAÇÃO DO
PROJETO ESTRUTURAL DA REFORMA DO BLOCO ANEXO
DO MUSEU DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO”.
Licitante Vencedora: MARCELLO SANGUINETTI ESTRUTURAS
LTDA, CNPJ: 04.041.792/0001-01, no valor de R$ 47.797,53.
Recife, 05 de dezembro de 2016. Leonardo Rosa Cysneiros da
Costa Cabral. Secretaria Executivo Especial de Mobilidade SEEMOB.
(F)
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 018/2016. CEDENTE: Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI. CESSIONÁRIA:
Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor – CEDAPP.
OBJETO: Cessão gratuita de uso de Bens Móveis. VIGÊNCIA:
19/10/2016 até 18/10/2021. ASSINATURA: 19/10/2016.
(F)
SECRETARIA DA CASA CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2013. Prorrogação
da vigência do contrato de locação de 02(dois) no-breaks.
Contratado: Mapros Ltda.
CNPJ: 08.980.641/0001-61. Valor Atual: R$ 60.613,80 Vigência:
05/12/2016 a 04/12/2017. Recife, 02/12/2016 Gestor do Órgão:
Alexandre da Fonte Carneiro Campelo. Recife.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CONTRATO Nº 058/2016-GAB/SDS - OBJETO: Serviços de
locação de 02 (dois) veículos operacionais tipo station wagon,
com recursos do Convênio celebrado com a Concessionária Rota
do Atlântico S/A. CONTRATADA: CITYLOC CT – LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. ORIGEM: Processo Licitatório:
390.2014.III.268.SAD. PE Nº 268/2014-SAD, Empenho nº
2016NE000400. Recife/PE, 29NOV2016. ENÉIAS FERREIRA
LEITE DE OLIVEIRA – Sec. Executivo de Gestão Integrada.
(F)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
EXTRATO
Termos de Aceite do Co-Financiamento do Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI,
em Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, conforme Portaria SDSCJ nº 119, de 29 de setembro
de 2016. Objeto: Repasse Fundo a Fundo aos Municípios abaixo
relacionados: 025/16 - Camocim de São Félix. Valor Mensal: R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência: 03/10/2016 à
31/12/2016. 026/16 - Lagoa do Carro. Valor Mensal: R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais). Vigência: 03/10/2016 à 31/12/2016.
027/16 - Jupi. Valor Mensal: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais). Vigência: 03/10/2016 à 31/12/2016. 028/16 - Calumbi.
Valor Mensal: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência:
03/10/2016 à 31/12/2016. 029/16 - Tracunhaém. Valor Mensal:
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência: 03/10/2016
à 31/12/2016. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e
Juventude - SDSCJ, CNPJ/MF 08.642.138/0001-04 firma: 2º TA ao
CONV nº 074/2015 - Projeto Judô Comunitário Maurício Tibúrcio.
CNPJ/MF nº 18.063.606/0001-31. OBJETO: Prorrogação do
prazo de vigência. VIGÊNCIA: 08/05/2016 á 31/08/2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2014. Objeto: prorrogação
do prazo de vigência, sem acréscimo de valor. Contratada:
CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME. CNPJ: 07.808.854/0001-48.
Assinatura: 28/10/2016.
(F)
SECRETARIA DE CULTURA – SECULT-PE
EXTRATO DE ADITIVO
Primeiro Aditivo ao Contrato Secult-PE nº 004/2015. Prorrogação
da vigência do contrato referente aos serviços de locação
de recursos de tecnologia da informação para provimento de
infraestrutura digital, compreendendo logística, instalação e
manutenção de estações de trabalho, para atendimento às
necessidades da contratante. Contratada: OMNI COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 38.029.534/0001-13. Nova vigência:
16.11.2016 até adesão à nova Ata de Registro de Preços,
publicada pela ATI ou outro órgão da Administração Pública. Valor
mensal: R$ 633,93. Recife, 05 de dezembro de 2016. Marcelino
Granja de Menezes. Secretário de Cultura.
(F)
SECRETARIA DE CULTURA – SECULT-PE
EXTRATO DE ADITIVO
Segundo Aditivo ao Contrato Secult-PE nº005/2014. Prorrogação
da vigência do contrato referente aos serviços de publicação e
divulgação em Diário Oficial dos atos oficiais de interesse público,
tais como portarias, editais, convocatórias, avisos, extratos,
distratos de contratos administrativos em geral, propaganda,
publicidade e demais atos administrativos pertinentes à
consecução dos objetivos propostos pela contratante. Contratada:
COMPANHIA EDITORA DE PERMNAMBUCO - CEPE, CNPJ:
10.921.252/0001-07. Nova vigência: 10.11.2016 a 09.11.2017.
Valor estimado: R$ 50.000,00. Recife, 05 de dezembro de 2016.
Marcelino Granja de Menezes. Secretário de Cultura.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
PROCESSO Nº 026/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2016. Obras e Serviços de Engenharia. Objeto: Reforma
e Recuperação do prédio da ULSAV da ADAGRO em Bom
Conselho/PE. Classificação com o valor total: 1º) BL Construtora e
Serviços, R$ 178.000,83; 2º) A e S Construtora Araújo e Silva, R$
178.214,71; 3º) Octagon Empreendimentos, R$ 204.297,39. Não
houve desclassificadas. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, com vistas franqueadas aos
autos na sala da CPL-SARA. Recife, 05/12/16. Olindina Lopes,
Presidente CPL (**).
(F)
007 e 009/2016-CEL/SDS, com fulcro no inciso I, do artigo 25
da Lei 8.666/93. Recife-PE, 05 de dezembro de 2016. ENÉIAS
FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA - Secretário Executivo de
Gestão Integrada da SDS.
(F)
SECRETARIA DAS CIDADES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação do Programa Estadual
de Parceria Público-Privada - CPL/PPP. Objeto: Contratação
da prestação dos serviços de Monitoramento Permanente
do Processo de Aferição do Desempenho da Concessionária
mediante a utilização do sistema do Quadro de Indicadores
de Desempenho (QID), que determinará o percentual do
cumprimento dos índices de serviço da Concessionária contratada
mediante Contrato de Concessão Patrocinada para a exploração
da Ponte de Acesso e Sistema Viário do Destino de Turismo e
Lazer Praia do Paiva, tudo em conformidade com o Termo de
ESTADO DE PERNAMBUCO
Ano XCIII • NÀ 226 - 11
ESTADO DE PERNAMBUCO - SDS
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
I - RATIFICAÇÃO - PL Nº 026/2016 – INEXIGIBILIDADE Nº
007/2016-CEL/SDS. Objeto: Serviços de manutenção e instalação
de conjunto de prensas para recarga de munição destinadas a
atender as necessidades da ACIDES, visando a Formação e
Capacitação dos efetivos dos Órgãos Operativos (PC; PM e BM),
que terão seu emprego na área operacional através das ações
desenvolvidas pelos Órgãos Operativos da SDS. EMPRESA
CONTRATADA: INDÚSTRIA METALÚRGICA CELGON LTDA
- CNPJ Nº 09.302.423/0001-30, com valor total de Valor: R$
82.000,00 (oitenta e dois mil reais). II – RATIFICAÇÃO - PL Nº
032/2016 – INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016-CEL/SDS. Objeto:
Contratação de empresa a fim de oferecer Ferramenta de
Pesquisas, Elaboração de Especificação Técnica, Elaboração de
Termo de Referência, Consolidações e Comparação de Preços
praticados pela Administração Pública, Banco de Preços, Sistema
Inteligente de Pesquisa de Preços, baseado em resultados de
Licitações Adjudicadas e Homologadas que torna o processo de
cotação de preço simples e rápido, pelo período de 12 (doze)
meses. EMPRESA CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ Nº 07.797.967/000195, com valor total de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa
reais). RECONHEÇO e RATIFICO AS INEXIGIBILIDADES Nº
SEAF/SULIC/CPL I - PL Nº 032/2016 – PE Nº 013/2016
ATO DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO: FRP para eventual aquisição de materiais de pintura
para atender às demandas do prédio sede da SEE. ADJUDICO,
nos termos da legislação vigente, o objeto do certame licitatório
em epígrafe, em favor das empresas: C & A Construção LtdaME, CNPJ 01.444.316/0001-35, os itens 01 val. unit. R$29,91
e 19 val. unit. R$15,64; Cláudio F. de Moraes Ramos EIRELIME, CNPJ 23.679.881/0001-14, os Lotes 1-A val. unit R$ 239,41;
1-B val. unit R$239,41; os itens 07 val. unit. R$1,79; 08 val. unit.
R$3,04; 09 val. unit. R$0,29; 10 val. unit. R$2,89; 11 val. unit.
R$182,49; 13 val. unit. R$0,79; 14 val. unit. R$3,95; 17 val. unit.
R$1,49 e 18 val. unit. R$3,59; Maria de Fátima da Silva NunesME, CNPJ 02.151.940/0001-07, os itens 02 val. unit. R$ 103,78;
03 val. unit. R$44,06; 04 val. unit. R$0,58; 05 val. unit. R$0,64;
06 val. unit. R$0,63; 16 val. unit. R$ 8,00 e 20 val. unit. R$4,40;
Ponto Certo Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda-ME, CNPJ
10.821.336/0001-79, os itens 12 val. unit. R$11,78 e 15 val. unit.
R$86,22; por terem proposto os menores valores para os itens
e terem cumprido as exigências do instrumento convocatório.
Recife, 05/12/2016. Jarbas Rego / Pregoeiro Público
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPL I - AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PL Nº 035/2016 – PE Nº 015/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I torna público,
para conhecimento de todos os interessados, que a licitação
acima mencionada, cujo objeto é a formação de registro de
preços para eventual aquisição de café torrado e moído para
atender a demanda da SEE, foi declarada FRACASSADA.
Recife,05/12/2016. Jarbas Rego / Pregoeiro
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEAF/SULIC/CPL I
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI
PL Nº 037/2016 – PE Nº 016/2016 Objeto: Aquisição de material
de consumo para atender às necessidades das escolas da rede
estadual que não possuem Unidade Executora própria. Valor
máximo aceitável: R$ 154.624,68. Recebimento de Propostas
até: 20/12/2016 às 09h50. Início da Disputa: 20/12/2016
às 10h00 (Horário de Brasília). Edital disponível nos sites
www.compras.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br, à partir desta
publicação. Recife, 05/12/2016. Jarbas Rego / Pregoeiro da CPL I
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO
Processo Licitatório nº 031/2016-II Pregão Eletrônico nº 016/2016II - Objeto: FRP para eventual fornecimento de açúcar. Informamos
aos interessados que o referido Pregão foi FRACASSADO.
Recife, 05 de dezembro de 2016. Solange Nazaré. Pregoeira da
CPLMSG II/SEE
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0129/2015-SEE. CONTRATADA: SENA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ/MF: 11.780.510/000145. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução
por mais 113 dias, com vigência no período de 08/03/2017 à
28/06/2017 e execução no período 08/11/2016 à 28/02/2017. Data
de assinatura: 07 de novembro de 2016.
(F)